1、装修委托合同

装修委托合同

委托方（甲方）： [甲方名称]

受托方（乙方）： [乙方名称]

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地址：

3. 工程范围：

4. 施工工期：自 [开工日期] 至 [竣工日期]

二、委托事项

1. 甲方委托乙方对上述工程进行装修，包括材料采购、施工、验收等全部事项。

2. 乙方接受甲方的委托，并承诺按照本合同约定履行义务。

三、工程造价

1. 工程总造价：人民币 [金额] 元（大写：人民币 [金额] 元整）。

2. 付款方式：

预付款：工程开工前支付 [预付款金额] 元。

进度款：根据工程进度分批支付，具体支付比例另行约定。

尾款：工程验收合格后 [天/周/月] 内一次性支付剩余全部款项。

四、材料提供

1. 主材（包括但不限于瓷砖、地板、橱柜、洁具等）：由 [甲方/乙方] 提供。

2. 辅材（包括但不限于水泥、砂子、腻子、油漆等）：由 [甲方/乙方] 提供。

五、设计方案

1. 设计方案由 [甲方/乙方] 提供。

2. 乙方根据设计方案编制施工图纸，经甲方确认后方可施工。

六、施工质量

1. 乙方保证施工质量符合国家相关标准和工程规范要求。

2. 乙方对施工质量承担 [质保期] 年的保修责任。

七、安全责任

1. 乙方负责工程施工期间的安全管理工作，并采取必要的安全防范措施。

2. 甲方有权监督乙方的安全管理工作，并提出整改意见。

八、变更事项

1. 因甲方需求或其他不可抗力因素导致工程变更，双方应协商一致，签订变更合同。

2. 变更合同对工程造价、工期等相关内容进行调整。

九、验收交工

1. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收报告。

2. 甲方在收到验收报告后 [天/周/月] 内进行验收。

3. 工程验收合格后，乙方即向甲方交付工程。

十、违约责任

1. 甲方违约的，按照工程造价的 [违约金比例]% 支付违约金。

2. 乙方违约的，按照工程造价的 [违约金比例]% 支付违约金。

十一、争议解决

1. 双方因本合同发生争议，应协商解决。

2. 协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他约定

1. 本合同一经签订，对双方均具有法律约束力。

2. 本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：

法定代表人：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人：

日期：

2、装修委托合同和装修合同区别

装修委托合同

定义：委託人將裝修事宜委託給承接人代為辦理的合同。

主旨：委託事項的辦理和報酬的支付。

特點：

承接人並非裝修工程的實際施工者，而是委託第三方施工。

委託人與承接人之間為委任關係。

主要規範承接人辦理裝修事宜的義務和職權。

装修合同

定义：業主與裝修公司就裝修工程的施工內容、工期、費用等事宜簽訂的合同。

主旨：裝修工程的施工和付款。

特點：

装潢公司為裝修工程的實際施工者。

業主與裝修公司之間為承攬關係。

主要規範裝修工程的施工標準、工期、費用和雙方的權利義務。

两者的区别

| 特征 | 装修委托合同 | 装修合同 |

||||

| 主体 | 委託人、承接人 | 業主、裝修公司 |

| 性质 | 委任关系 | 承揽关系 |

| 主旨 | 委託辦理裝修事宜 | 規範裝修工程施工和付款 |

| 实际施工者 | 第三方 | 裝修公司 |

3、装修委托合同纠纷审理要点

装修委托合同纠纷审理要点

一、合同效力审查

合同主体是否具有民事行为能力。

合同内容是否合法有效。

合同是否经过双方自愿协商达成。

是否存在欺诈、胁迫、误解等无效情形。

二、合同履行审查

双方是否有履行合同义务。

履行义务是否符合合同约定。

是否存在违约行为。

违约责任的承担。

三、合同解除审查

合同解除的条件是否满足。

合同解除的法律后果。

违约方是否需要承担赔偿责任。

四、损失计算审查

损失的性质和范围。

损失的计算方法。

违约方赔偿责任的限度。

五、其他审查要点

证据的审查：包括合同文本、设计图纸、施工记录等证据。

专家意见的审查：如有需要，可以委托专家对装修质量进行鉴定。

调解和协商的考虑：法院在审理过程中可以促成双方调解或协商解决纠纷。

六、判决要点

确认或否认合同的效力。

确认或否认违约行为。

确定违约方的赔偿责任。

确定合同解除的后果。

七、审理技巧

掌握合同法和民事诉讼法的相关知识。

充分调查案件事实，查明争议焦点。

准确把握证据，分析证据的证明力。

合理运用法律和事实进行判决。

耐心倾听当事人的意见，做好释法释理工作。

4、装修委托合同模板哪里找

在线平台

法律咨询网站：如找法网、律图

合同模板网站：如易签网、合同之家

行业协会

中国室内装饰协会

中国建筑装饰协会

正规装修公司

向合作的装修公司索取合同模板

其他渠道

律师事务所

书店（法律书籍区）

注意：

使用模板时，务必仔细阅读并理解条款。

根据实际情况对合同条款进行调整和补充。

在签订合同前，建议咨询律师或专业人士。